帖子主题：
【考后讨论】2015年造价工程师《建设工程造价管理》真题讨论专区（最新：完整版）
论坛级别：白金会员
学术等级：技术员
发帖：1344
经验：7352
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
2015年造价工程师《建设工程造价管理》考试结束了，大家有什么感觉？是什么都不想只希望大睡一觉？还是心情激动，想去找考友交流题目？大家考后又是什么心情？是觉得轻松？还是比考前更加忐忑不安？无论是怎样的心情，经过了长时间的复习长跑，听了无数遍的网校课程，熬了不知多少个日日夜夜，牺牲了多少陪伴家人的时间，相信大家付出了这么多也一定会收获硕果！建设工程教育网全体老师和工作人员衷心的祝福大家：考试顺利，登顶造价！（↑我是逢考必过君↑）考造价工程师的学员们辛苦啦！在考场上奋笔疾书后！想要找考友一起探讨题目的学员们快来此帖一吐为快！！！欢迎大家把能回忆起来的考题发到论坛，一起尽情地交流讨论吧！在下方回帖↓↓↓造价工程师考友们雄起吧！
熊吉217&于& 17:38:10&回复：
　　【全网首发】2015年《建设工程造价管理》真题及答案（第1-5题），由网校名师带领专业造价工程师考试教研组团队完成，是目前网上最权威的造价工程师答案！　　【估分更准确】老师针对每一道造价工程师试题及对应的答案都会进行详尽的分析解读，提高您的估分准确度！　　【独家】2015年造价工程师《建设工程造价管理》答案及解析由老师整理而成，部分网站未经许可擅自转载、抄袭，造成内容有所缺失或错误，请大家以建设工程教育公布的为准！　　3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（）。　　A.投资方案经济评价　　B.编制工程量清单　　C.审核工程概算　　D.确定投标报价　　【标准答案-】A　　【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。选项BD属于工程发承包阶段的内容；选项C属于工程设计阶段的内容。参见教材P6.　　【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（二）第02题考点基本相同。在基础班第一章第01讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。　　到建设工程教育网论坛（）与大家讨论　　8.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。　　A.仲裁是诉讼的前置程序　　B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力　　C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请　　D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定　　【标准答案-】C　　【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《忡裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。参见教材P41.　　【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（一）第07题考点基本相同。在基础班第二章第04讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。　　到建设工程教育网论坛（）与大家讨论12．根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（　）前，书面通知招标人。A．投标截止时间B．评标委员会开始评标C．评标委员会结束评标D．招标人发出中标通知书【标准答案-】A【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是招投标法。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。参见教材P55。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（四）第13题考点基本相同。在基础班第二章第08讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论16.某施工组织机构如下图所示，该组织结构属于（　）组织形式。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【标准答案-建设工程教育网】C【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线职能制是吸收了直线制和职能制两种组织机构的优点而形成的一种组织结构形式。与职能制组织结构形式相同的是，在各管理层次之间设置职能部门，但职能部门只作为本层次领导的参谋，在其所辖业务范围内从事管理工作，不直接指挥下级，与下一层次的职能部门构成业务指导关系。职能部门的指令，必须经过同层次领导的批准才能下达。各管理层次之间按直线制的原理构成直接上下级关系。参见教材P83。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（三）第18题考点基本相同。在基础班第三章第03讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论19．下列流水施工参数中，属于空间参数的是（　）。A．施工过程和流水强度B．工作面和流水步距C．施工段和工作面D．流水强度和流水段【标准答案-】C【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是流水施工的特点和参数。空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。参见教材P109。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（一）第21题考点基本相同。在基础班第三章第05讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论21.某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作D的自由时差和总时差分别是（　）。A.2和2&& B.1和2&& C.0和2&&D.0和1【标准答案-】D【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是网络计划时间参数的计算。D 工作最早开始时间4，最晚开始时间5，最早完成时间9，总时差5-4=1，F工作最早开始时间9，D工作自由时差9-9=0。参见教材P125。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（三）第23题考点基本相同。在基础班第三章第08讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论26．在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第2期期末800万元现金流入等值的是（）。【标准答案-】A【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是等值计算。复利计息时，800=P0（1+i）2+ P1（1+i）。利率i一般都是大于0的，所以选项BCD在第2期期末都是大于800万元的，只有选项A在适当利息下，第2期期末可能等于800万元。参见教材P156．【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（四）第70题考点基本相同。在基础班第四章第02讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。29．某投资方案计算期现金流量见下表，该投资方案的静态投资回收期为（　）年。A．2.143B．3.125C．3.143D．4.125【标准答案-】B【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。4-1+100/800=3.125年。参见教材P172。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（三）第30题考点基本相同。在基础班第四章第03讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论造价工程师试题及对应的答案都会进行详尽的分析解读，提高您的估分准确度！32.应用价值工程时，应选择（　）的零部件作为改进对象。A.结构复杂　　B.价值较低　　C.功能较弱　　D.成本较高【标准答案-建设工程教育网】B【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的主要应用可以概括为两大方面，一是应用于方案评价，既可在多方案中选择价值较高的方案，也可选择价值较低的对象作为改进对象；二是寻求提高对产品或对象价值的途径。参见教材P197。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（一）第36题考点基本相同。在基础班第四章第08讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。35.某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（　）。A.甲
D.丁【标准答案-】D【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是价值工程方法。成本系数分别为200/800=0.25，220/800=0.275，350/800=0.=0.0375。价值系数分别为：0.25/0.25=1，0.3/0.275=1./0.6，0.07/0.7，丙部件价值系数最小应优先改进。参见教材P197。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前预测模拟试卷第32题考点基本相同。在基础班第四章第09讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。38.下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（　）。A.发行债券B.信贷融资C.融资租赁D.合资合作【标准答案-建设工程教育网】D【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是项目资本金筹措的渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：私募、公开募集和合资合作。参见教材P226。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前预测模拟试卷第40题考点基本相同。在基础班第五章第01讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论42.与传统贷款方式相比，项目融资的特点是（　）。A.贷款人有完全追索权B.风险种类多C.对投资人资信要求高D.融资成本低【标准答案-建设工程教育网】B【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是项目融资的特点和程序。与传统的贷款方式相比，项目融资有其自身的特点，在融资出发点、资金使用的关注点等方面均有所不同。项目融资主要具有项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本高、可利用税务优势的特点。参见教材P242。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（三）第75题考点基本相同。在基础班第五章第02讲做了详细讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论45．与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（　）。A．信用保证结构简单B．项目产权结构易于确定C．不需要设立具有特许权的专门机构D．项目招标程序大为简化【标准答案-】A【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是项目融资的主要方式。采用BOT方式，投资者先要投入资金建设，并要设计合理的信用保证结构，花费时间很长，承担风险大；采用TOT方式投资者购买的是正在运营的资产和对资产的经营权，资产收益具有确定性，也不需要太复杂的信用保证结构。参见教材P250。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（一）第44题基本相同。在基础班第五章第02讲做了详细讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网（）与大家讨论48.根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（　）左右。A.0.5%　　 B.1.0%
D.2.0%【标准答案-】D【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是与工程项目有关的保险规定。建筑业属于三类风险较大的行业，基准费率要控制在用人单位职工工资总额的2.0%左右。参见教材P274。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（二）第47题考点基本相同。在基础班第五章第06讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。54．下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是（　）。A．成本加浮动酬金合同B．单价合同C．成本加百分比酬金合同D．总价合同【标准答案-】D【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是施工招标策划。在不同的计价方式中，建设单位最容易控制造价的是总价合同，其次是单价合同，最难的是成本加酬金合同。参见教材P306及P306表6.3.2。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（二）第53题考点基本相同。在基础班第六章第04讲做了详细讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网()与大家讨论.57．根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人经查收到承包人递交的每月付款申请报告之日起的（　）以内审查并支付。A．30B．25C．15D．10【标准答案-建设工程教育网】B【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是施工合同示范文本。工程进度款的支付不论采用哪种方式，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请报告或提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。参见教材P317。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（三）第55题考点基本相同。在基础班第六章第05讲做了详细讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛()与大家讨论60.根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（　）天。A.30B.45C.60D.90【标准答案-】C【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是工程价款结算及其审查。5000万以上的审查时限是60天。参见教材P356。工程竣工结算报告金额审查时限（从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起）500万元以下20天500万元～2000万元30天2000万元～5000万元45天5000万元以上60天【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（四）第60题考点基本相同。在基础班第六章第08讲做了详细讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。 到建设工程教育网论坛（）与大家讨论　　63.关于合同形式的说法，正确的有（）。　　A.建设工程合同应当采用书面形式　　B.电子数据交换不能直接作为书面合同　　C.合同有书面和口头两种形式　　D.电话不是合同的书面形式　　E.书面形式限制了当事人对合同内容的协商　　【标准答案-建设工程教育网】AD　　【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是合同法。选项B错误，电子数据交换也是通过电子方式传递信息，可以产生以纸张为载体的书面资料，故可以直接作为书面合同；选项C错误，除了书面和口头，还有其他形式，例如默认形似和推定形式；选项E错误，书面合同形式优点在于有据可查、权利义务记载清楚、便于履行，发生纠纷时容易举证和分清责任，并不限制有关内容的协商。电话联系属于口头形式。参见教材P29～30.　　【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的网校习题班第二章第01讲知识点一典型例题第一题考点基本相同，另外在基础班第二章第01讲和题库练习中心多次涉及此考点。　　到建设工程教育网论坛（）与大家讨论68.建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（　）。A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B.合同数量多，组织协调工作量大C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D.建设周期长，增加时间成本E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格【标准答案-】CE【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是工程项目发承包模式。平行承包模式的特点之一，工程造价控制难度大，一是由于总合同价不易短期确定，从而影响工程造价控制的实施；二是由于工程招标任务量大，需控制多项合同价格，从而增加工程造价控制的难度。参见教材P79。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前预测试卷第17题、模拟试题（二）第17题考点基本相同，另外在基础班第三章第03讲和题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论71.某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周末检查实际进度。发现D工作尚需3周完成，E工作尚需1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出（　）。A.A、B、C工作均已完成B.D工程按计划进行C.E工作提前1周D.F工作进度不影响总工期E.总工期将延长1周【标准答案-】ABE【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是网络计划执行中的控制。选项C，E工作按计划完成；选项D，F工作进度影响总工期。参见教材P139。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的考前模拟试题（四）第25题考点基本相同。在基础班第三章第10讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛（）与大家讨论73.某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，图中表明的正确结论有（　）。A．净现值对建设投资波动最敏感B．初始方案的净现值为128万元C．净现值对经营成本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性D．为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过8%E．按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%【标准答案-建设工程教育网】ABE【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是不确定性分析与风险分析。选项C错误，按净现值对各个因素的敏感程度来排序，依次是：建设投资、产品价格、经营成本，最敏感的因素是建设投资；选项D错误，为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过5%。参见教材P193。【建设工程教育网-考后点评】该知识点与网校2015年开通的预测模拟试卷或考前模拟试题（二）第35题考点基本相同。在基础班第四章第07讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。78.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有（　）。A．变更价款B．暂列金额C．索赔费用D．结算价款E．暂估价【标准答案-】BE【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是施工合同示范文本。签约合同价。是指签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额、暂估价的合同总金额。参见教材P309。【建设工程教育网-考后点评】该知识点在基础班第六章第05讲做了详细的讲解。另外在题库练习中心多次涉及此考点。到建设工程教育网论坛()与大家讨论
论坛级别：中级会员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
此答案由网友提供 仅供参考单选：1-10:DCCBB; BDCCA? 11-20:DBBDA;CBABD 21-30:BCBBA ADDCA 31-40:CCDDB; BABDC 41-50:AADDC;CDDAD 51-60:CDBAD; CABBD多选：60 ACD61 BDE62 ABDE63 BD64 ABC65 ACDE66 CE67 ABCE68 CDE69 AE70 BCD71 AD72 BDE73 BC74 ADE75 ACDE76 BCE77 AB78 BCD79 CD80 ACE
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
为撒不第一时间先把题目放出来？
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
我就是我，我怕谁~
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
我明天考案例，今天就紧张的，
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
等真题 网站速度更新哇
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
今年管理的价值工程和融资考了这么多，还真是复习的不到位啊
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
2015年造价工程师第一门造价管理单项1-10:DCADB; ABCAB11-20:DAADA;CBDCA 21-30:DDDBD AACDC 31-40:DBDBB; BADBA Q41-50:DBDCA;DABCB51-60:CAAAB; ABDAC多选：61 ABE 62 ABDE63 BD 64 ABC65 ACDE 66 BCDQ67 ABCE 68 CDE69 AE 70 BCD71 AD 72 BDE73 BC 74 BC75 ABD 76 BE77 CE 78 BE79 BC 80 BD
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
怎么真题都没的
相信自己，你一定能行！
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
回复#1楼小亮亮的帖子60题是多选吗？
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
个人答案，求高手解答
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
论坛级别：★★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
公布答案ABCD的都是新考生，每个人的A可内容不一样，应记录关键字
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
赶紧公布答案吧，过两天就忘记选的啥了。
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
考试没有涂准考证号，会出现什么结果？有何补救措施？
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
回复#15楼gpsj的帖子咋这么粗心呀，复习一年容易吗？明年的考场还能再看见你了！
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
希望网校能快点出真题答案，太久了都记不住了。
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
今年报考了两门，造价管理我估计可能过了，但是计价可能过不了了。网校公布了26道题我就错了10题。如果计价过不了，明年要备考三门，压力好大。要继续还是停止，我真的很纠结。
论坛级别：★学员
学术等级：技术员
鲜花：<span id='flower
勋章：<span id='medal
p335页,考了一题,建筑安装工程费用中,那些不能分解到单项工程的&&税金、临时设施不可以分，哎
最后分析来分析去的，脑子一发热还是将二次搬运费加上去了
　　您尚未登录,发表回复前请输入学员代码和密码，或。
学员代码：
密　　码：
10.59.0.170:Execute time :0.226请选择栏目：
当前位置：&&&&&&&&&&>&正文
2015年造价工程师《建设工程造价管理》真题答案及解析
09:56　来源：中华会计网校 |
　　【全网首发】2015年《建设工程造价管理》真题及答案，由网校名师带领专业造价工程师考试教研组团队完成，是目前网上最权威的造价工程师答案！
　　【估分更准确】老师针对每一道造价工程师试题及对应的答案都会进行详尽的分析解读，提高您的估分准确度！
　　【独家】2015年造价工程师《建设工程造价管理》答案及解析由老师整理而成，部分网站未经许可擅自转载、抄袭，造成内容有所缺失或错误，请大家以建设工程教育公布的为准！
建设工程计价试题编号
&真题答案解析
造价师考试辅导
特色通关班　550元/科特色无忧班　990元/科
精品通关班　880元/科精品无忧班　1500元/科
实验通关班　1200元/科实验无忧班　2200元/科
定制通关班　2000元/科定制无忧班　3600元/科
手机/平板电脑专属课程，有效利用零散时间，10分钟学习一个知识点！　260元/科
上一篇：下一篇：
&&&&&&&&&&
造价师报考指南
造价师考试辅导
　建设工程造价案例分析
　建设工程造价管理
　技术与计量（土木）
　技术与计量（安装工程）
　建设工程计价
1、凡本网注明来源中华会计网校的所有作品，版权均属中华会计网校所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且必须注明来源：中华会计网校。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。本网转载之作品，并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿。
4、联系方式：
编辑信箱：
电话：010-0安全检查中...
请打开浏览器的javascript，然后刷新浏览器
< 浏览器安全检查中...
还剩 5 秒&您当前的位置：&&&&&正文
2015造价师《建设工程计价》考试试卷3[1]
一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、在生产性工程建设中，（　　）占工程造价比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。A．设备安装费B．项目管理费C．设备及工(器)具购置费用D．场外设施费用2、建筑工程费用的内容不包括（　　）。A．油饰工程的费用B．金属结构工程的费用C．电缆导线敷设工程的费用D．系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费3、某工程现场采用斗容量为0．5m3的挖掘机挖土，每一次循环中，挖土提升斗臂、回转斗臂、卸土、反转斗臂并落下土斗四个组成部分的时间分别为25s、15s、10s和15s，两次循环之间有5s交叠时间，若机械的正常利用系数为0．85，则该机械的台班产量定额为（　　）m3／台班。A．188B．240C．204D．2224、假设q1、p1表示报告期的采购数量与价格，q0、P0表示基期的采购数量与价格，则派氏综合指数为（　　）。2015年造价工程师《建设工程计价》考前突破试卷(3)5、有关对招标工程量清单的其他项目清单的表述，错误的是（　　）。A．暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付不一定要发生的专业工程的金额B．计日工是为了解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立的C．暂列金额由招标人支配，实际发生后才得以支付D．暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项6、建设项目竣工验收方式中，又称为中间验收的是（　　）。A．分部工程验收B．单位工程验收C．单项工程验收D．工程整体验收7、发包人与承包人在签订合同时应遵守的原则不包括（　　）。A．公平B．公正C．公开D．诚信8、某安装企业高级工人的工资性补贴标准分别为：部分补贴按年发放，标准为3000元／年；另一部分按月发放，标准为760元/月；某项补贴按工作日发放，标准为18元／日。已知全年日历天数为365天，设法定假日为114天，则该企业高级工人工日单价中，工资性补贴(C2)为（　　）元。A．51．2B．62．6C．66．3D．75．59、下列不属于履约担保形式的是（　　）。A．银行保函B．履约担保书C．现金D．保留金10、某建设项目建安工程费4000万元，设备购置费2000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（　　）万元。A．752．72B．850．25C．945．61 D．1150．3611、 下列关于中标人的确定的说法，正确的是（　　）。A．招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B．评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C．中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D．对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示12、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用属于（　　）。A．材料费B．计价材料费C．施工机具使用费D．施工机械使用费13、 下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（　　）。A．工程量清单计价规范B．工程定额C．工程量清单计量规范D．工程承包合同文件14、 某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4．5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（　　）万元。A．40．35B．40．72C．39．95D．41．3815、 用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（　　）。A．特殊设备安全监督检查费 B．供销部门手续费C．成品损失费及运输包装费D．外购配套件费16、 关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（　　）。A．自创或转让商标权时均可将商标权计人无形资产内B．专利权转让价格按成本估价进行C．自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D．行政划拨的土地使用权作为无形资产核算17、 关于合同款与合同类型，下列说法中正确的是（　　）。A．招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B．中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C．工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D．实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同18、 在保修期限内，下列缺陷或事故，应由承包人承担保修费用的是（　　）。A．发包人指定的分包人造成的质量缺陷B．由承包人采购的建筑构配件不符合质量要求C．使用人使用不当造成的损坏D．不可抗力造成的质量缺陷19、 已知某进口工程设备F0B为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0．2%，外贸手续费率为1．5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586．7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（　　）万元人民币。A．406．8B．450．0C．456．0 D．586．720、 下列关于机械台班折旧费的说法不正确的是（　　）。A．折旧费是指施工机械在规定使用期限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值B．台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×时间价值系数／耐用总台班C．掘进机械的残值率为3%D．耐用总台班是指施工机械从开始投入使用至报废前使用的总台班数21、 关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（　　）。A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整等准备工作而发生的费用B．临时设施费用包括了施工单位的临时设施费用C．新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D．新建项目一般只计算拆除清理费22、 施工图预算的编制程序不包括（　　）。A．单位工程施工图预算B．建设项目总预算C．分部分项工程施工图预算D．单项工程综合预算23、 最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（　　）。A．工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B．价格信息、工程造价指数和已完工程信息C．人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D．价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息24、 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（　　）年。A．1B．2C．3 D．425、 根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（　　）。A．不迟于约定的开工日期前的7天内B．不迟于约定的开工日期后的7天内C．不迟于约定的开工日期前的14天内D．不迟于约定的开工日期后的14天内26、 某工程按合同分两阶段，土建工程24个月，安装工程12个月，若以劳动需要量为相对单位，土建工程折合500个单位，安装工程可折合250个单位。合同规定工程变动不超过10%不能要求索赔工期，若是土建和安装工程量增加到700、350个单位，则工期索赔为（　　）个月。A．17．4B．10．8C．14．4D．14．627、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，在施工现场进行塔式起重机安装、拆卸的工人工资属于（　　）。A．措施项目费B．施工机具使用费C．规费D．企业管理费28、 世界银行工程造价中的未明确项目准备金是用来（　　）。A．支付工作范围以外可能增加的项目B．应付天灾、非正常经济情况及罢工C．支付那些几乎可以肯定要发生的费用D．补偿估算的误差29、下列关于设备及工(器)具购置费用的说法不正确的是（　　）。A．设备及工(器)具购置费用由设备购置费和工(器)具及生产家具购置费组成B．设备购置费包括设备原价和设备运杂费C．进口设备原价是指进口设备的抵岸价，通常由CIF和进口从属费构成D．工(器)具及生产家具购置费，包括达到固定资产标准的工卡模具购置费用30、 在信息分类的基本原则中，项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要，这体现了项目信息分类的（　　）原则。A．兼容性B．稳定性C．可扩展性D．实用性31、 投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（　　）。A．50%～70%B．70%～90%C．70%D．75%～90%32、 采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（　　）。A．材料费B．加工费C．外购配套件费D．设计费33、 某建设项目，建设期为3年，第一年投资工程费为6400万元，第二年投资工程费为8400万元，第三年投资工程费为3200万元，年均价格上涨费率为5%，则建设期第一年、第二年的价差预备费合计为（　　）万元。A．420．00B．795．86C．1181．00 D．1575．6534、单价合同工程量必须以（　　）完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定。A．承包人B．发包人C．监理师D．设计师35、 预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（　　）。A．以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B．以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D．以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法36、 土地补偿费归（　　）所有。A．国家B．地方政府C．农民个人D．农村集体经济组织37、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，企业按规定发放的工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用属于（　　）。A．人工费B．材料费C．施工机具使用费D．企业管理费38、 关于缺陷责任期以及质量保证金说法中正确的是（　　）。A．实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部分B．采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金C．缺陷责任期最长不得超过2年D．缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人39、 某施工机械设备驾驶员2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（　　）元/台班。A．78．72B．81．28C．157．44D．162．5640、 电气照明工程概算，属于（　　）概算。A．单位设备工程B．单位建筑工程C．土建工程D．单位安装工程41、 关于措施项目费调整下列说法正确的是（　　）。A．工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B．安全文明施工费可以浮动C．措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D．按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率42、 下列各项费用中，应计入建筑安装工程施工机械台班单价的是（　　）。A．大型机械设备进出场费B．引进设备检验费C．临时故障排除费D．机器损坏保险43、 下列不属于人工单价的影响因素的是（　　）。A．社会平均工资水平B．生活消费指数C．通货膨胀率D．劳动力市场供需变化44、 编制某预算定额基价，由现行预算定额得到的人工、甲材料、乙材料、机械台班的消耗量分别为20工日、10m3、0．5m3、2台班，预算单价与市场单价见下表。措施费为直接工程费的7%。则该预算定额的基价为（　　）元。2015年造价工程师《建设工程计价》考前突破试卷(3)A．4525．00B．4841．75C．5147．50D．5507．8345、 估算简便迅速，只适用于与已建项目在规模和时间上相近的拟建项目，这样的投资估算方法是（　　）。A．单位生产能力估算法B．生产能力指数法C．比例估算法D．指数估算法46、 关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（　　）。A．应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C．工业布局的集聚程度越高越好D．相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率47、 下列不属于工人工作必须消耗的工作时间的是（　　）。A．有效工作时间B．多余工作时间C．休息时间D．不可避免的中断时间48、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，某办公楼工程所需安装的永久性水表的购置费属于（　　）。A．人工费B．材料费C．施工机具使用费D．规费49、 下列选项中，不属于按定额用途分类的是（　　）。A．施工定额B．概算指标C．概算定额D．企业定额50、 某施工现场有塔式起重机1台，是由施工企业租的，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐藏工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔式起重机1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（　　）元。A．2250B．2925C．5800D．754051、 多余工作时间属于（　　）。A．损失时间B．定额时间C．必须损耗的时间D．有效工作时间52、关于竣工验收的说法中，正确的是（　　）。A．凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续B．通常所说的“动用验收”是指交工验收C．能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收D．因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目可以进行竣工验收53、 概算指标的作用主要有（　　）。A．建设单位选址的主要依据B．作为编制投资估算的主要依据C．确定投资额的主要依据D．估算主要材料用量的主要依据54、 招标控制价综合单价的组成价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料价单价；②根据工程所在地的定额规定的计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价。则正确的工作顺序是（　　）。A．①④②③B．①③②④C．②①③④D．②①④③55、 我国多年来常用于编制预算定额的专业测定方法是（　　）。A．定额修正法B．经验统计法C．现场观察测定法D．理论计算法56、 下列施工机械，其安拆及场外运费不能计算到施工机械台班单价中的是（　　）。A．工地间移动较为频繁的小型机械B．移动频繁的小型机械C．不需安拆且自身又能开行的机械D．部分中型机械57、 下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是（　　）。A．施工作业的生产工人工资B．施工机械操作人员工资C．工人夜间施工的夜班补助D．大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费58、 某年产量10万t化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万t/年。已知生产能力指数为0．6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1．15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（　　）万元。A．4349B．4554C．5002 D．575259、 下列对概算指标的理解，正确的是（　　）。A．用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B．综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C．概算指标分为建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D．概算定额因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据60、 在国际性招标过程中，（　　）是将各投标人提交的标书就一些技术性、程序性的问题加以澄清并初步筛选。A．审标B．评标C．资格定审D．资格预审61、 某施工企业参加一市政道路工程投标，该企业的投标报价为6000万元，则其应交的投标保证金最多不超过（　　）万元。A．30B．60C．80 D．12062、 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，直接从事建筑安装工程施工的生产工人的停工学习应计入（　　）。A．特殊情况下支付的工资B．津贴补贴C．企业管理费D．现场管理费63、 单台设备试车时所需的费用应计入（　　）。A．设备购置费B．研究试验费C．安装工程费D．联合试运转费64、 投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（　　）。A．对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B．对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C．纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D．纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利65、下列关于竣工决算的说法中正确的是（　　）。A．建设工程竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部费用，包括建筑工程费、安装工程费和设备工(器)具购置费B．竣工决算的核心内容是竣工财务说明书和工程竣工造价对比C．竣工决算的核心内容是竣工财务说明书和竣工财务决算报表D．竣工决算的核心内容是竣工财务决算报表和工程竣工造价对比66、 利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法，称为（　　）。A．概算指标法B．综合吨位指标法C．预算单价法D．类似工程预算法67、 在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是（　　）。A．资格预审申请函B．资格预审申请文件格式C．投标保证金D．投标邀请书68、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，开塔式起重机的驾驶员和指挥塔式起重机人员的工资属于（　　）。A．管理费B．材料费C．仪器仪表使用费D．施工机械使用费69、 关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（　　）。A．措施项目无需描述项目特征B．应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C．对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需要加以描述D．图样中已有的工程规格、型号、材质等可不描述70、 编制某工程施工图预算，套用预算定额后得到的人工、甲材料、乙材料、机械台班的消耗量分别为15工日、12m3、0．5m3、2台班，预算单价与市场单价见下表。措施费为直接工程费的7%。则用实物法计算的该工程的直接费为（　　）元。A．4654．50B．5045．05C．5157．40 D．5547．9571、 拟建某教学楼，与概算指标略有不同，概算指标拟定工程外墙贴面瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷砖的预算单价为80元／m2，花岗石的预算单价为280元／m2。教学楼工程和概算指标拟定工程每100m2建筑面积中外墙面工程量均为80m2。概算指标土建工程直接工程费单价为2000 元／m2，措施费为170元/m2。则拟建教学楼土建工程直接工程费单价为（　　）元／m2。A．1760B．2160C．2200 D．233072、施工图预算作为建设工程建设程序中一个重要的技术经济文件，在工程建设实施过程中具有十分重要的作用，其施工图预算对施工企业的作用包括（　　）。A．是控制造价及资金合理使用的依据B．是确定工程招标控制价的依据C．是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容D．是拨付工程款及办理工程结算的依据二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至 少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）73、 关于材料和设备价格调整下列说法正确的是（　　）。A．承包人投标报价低于基准单价，材料涨幅以基准单价为基础B．承包人投标报价高于基准单价，材料涨幅以投标报价为基础C．承包人投标报价等于基准单价，材料跌幅以信息价为基础D．发包人收到材料报价单2日内不予答复，则视为已经认可E．承包人未经发包人确认自行采购材料，发包人同意，可调整合同价款74、 下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量、但并不包括在施工定额中的有（　　）。A．材料水平搬运用工B．材料加工用工和电焊点火用工C．工序交接时对前一工序修整用工D．在施工定额基础上应增加计算的用工E．完成施工任务必须消耗的技术工程用工75、 根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定，下列费用中属于直接工程费中人工费的是（　　）。A．六个月以内的病假人员工资B．挖掘机驾驶员工资C．监理人员工资D．公司安全监督人员工资E．电焊工产、婚假期的工资76、 项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（　　）。A．政策因素B．协作及土地条件C．劳动力市场情况D．运输、通信条件E．竞争对手状况77、 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，按照造价形成，建筑安装工程费包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成，其中税金包括（　　）。A．房产税B．营业税C．城市维护建设税D．车船使用税E．地方教育附加78、 负责监督工程竣工验收的工程质量监督机构应当对工程竣工验收的（　　）等情况进行现场监督，发现有违反建设工程项目质量管理规定行为的，责令改正。A．组织形式B．工艺流程C．验收程序D．性质特点E．执行验收标准79、 关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有（　　）。A．招雇解雇费应计人人工费B．管理费包括现场管理费与公司管理费C．管理费不包括广告宣传费与交际费D．驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E．建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小80、 根据世界银行对工程项目总建设成本的分类规定，应急费主要包括（　　）。A．项目管理费B．不可预见准备金C．建设成本上升费D．未明确项目的准备金E．总部人员的福利费81、 招标工程量清单中的其他项目清单包括（　　）。A．总承包服务费B．计日工C．企业管理费D．暂列金额E．暂估价82、 设计概算的作用有（　　）。A．是签订建设工程合同和贷款合同的依据B．是控制施工图设计和施工图预算的依据C．是工程造价的重要内容和依据D．是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据E．是考核建设项目投资效果的效据83、 关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（　　）。A．不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B．属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C．属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D．属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由承包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标E．不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法84、 工程造价的计价可分为（　　）。A．项目的分解B．项目的组合C．工程计价D．工程计量E．工程估算85、 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB5)的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（　　）。A．施工排水、降水B．垂直运输C．冬雨期施工D．安全文明施工E．大型机械设备进出场及安拆86、 预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括（　　）。A．以施工定额为基础确定B．以现场观察测定资料为基础计算C．以工程量清单计算规则为依据计算D．以各类费用定额为基础确定E．以工程结算资料为依据计算87、 拟定常规施工组织设计时，合理确定施工顺序应考虑的因素包括（　　）。A．各分部分项工程之间的关系B．施工方法和施工机械的要求C．施工顺序对投资的影响D．当地的气候条件和水文要求E．施工顺序对工期的影响88、 下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是（　　）。A．折旧费B．大修理费C．安拆费及场外运费D．驾驶员及配合机械施工人员的人工费E．燃料动力费89、关于施工图预算的说法，正确的有（　　）。A．施工图预算一定要结合施工图样和预算定额编制B．施工图预算是进行“两算”对比的依据C．综合单价法中的单价是指全费用综合单价D．实物法能将资源消耗量和价格分开计算E．使用预算单价法时一般需要进行工料分析90、 当建设项目只有一个单项工程时，综合概算文件除包括编制说明和综合概算表时，还应包括（　　）的概算。A．工程建设其他费用B．建设期利息C．预备费D．运营期利息E．流动资金91、 工人工作时间中的损失时间包括（　　）。A．准备与结束工作时间B．施工本身造成的停工时间C．非施工本身造成的停工时间D．休息时间E．偶然工作时间92、 下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（　　）。A．工程地质勘察资料B．有关费用规定文件C．设备原价及运杂费率D．工程建设其他费定额E．工程分析表93、 人工幅度差主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失，内容包括（　　）。A．班组操作地点转移用工B．工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C．半成品场内水平搬运用工D．劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工E．施工中不可避免的其他零星用工94、下列费用项目中，属于单项工程施工图预算编制范围之内的是（　　）。A．特殊构筑物的土建工程费B．采暖工程的安装工程费C．厂房贷款的建设期利息费用D．工器具和生产家具购置费E．空调工程的调试工程费95、 按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有（　　）。A．工程变更索赔B．合同被迫终止索赔C．合同中明示的索赔D．工期索赔E．不可预见因素索赔96、 下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（　　）。【2014年真题】A．超高施工增加B．建筑物的临时保护设施C．大型机械设备进出场及安拆D．已完工程及设备保护E．施工排水、降水作者：佚名--博才网
下页更精彩：
点击排行榜
微信查看最新信息微信扫一扫或用微信搜索微信号：hbrc-com
安卓手机客户端更省流量手机扫描下载或者直接
猜你还喜欢的文章
热点文章排行榜
&#8226; 版权所有 Copyright 2011 All rights reserved.