当前位置： >>
铁路监理工程师培训考试
合同 1. 一般性的建设项目的设计阶段包括（AC ）阶段。 A. 初步设计 B. 总体设计 C. 施工图设计 D. 技术设计 2. 对工程质量的检验以下说法正确的是（ABC） 。 A. 首先由承包人自检，然后报监理师检验 B. 如果工程师在约定时间未按时参加验收，承包人可自行验收，验收结果有效 C. 工程师对自己未能参加验收的工程有怀疑，可以要求重新检验 D. 如果对已验收合格的工程部位有怀疑，工程师不可以要求重新检验 3. 监理人具有对工程施工分包单位的（AC）等相关权利。 A.审核权 B.确定权 C.否定权 D.推荐权 4. 当发生不可抗力时，由发包人承担的责任有（ACD） 。 A. 由承包人购买的工程材料 B. 施工用机械设备的损害 C. 延误的工期 D. 工程所需的清理和维修费用 5. 试运行时，对施工合同双方责任的规定中，由发包人承担的责任有（AC ） 。 A. 因设计原因达不到验收要求的 B. 因设备制造原因达不到验收要求的 C. 由于监理人疏于管理达不到验收要求的 D. 由于单机无负荷试车未实施达不到验收要求的 6.（ BD ）是合同文件的组成部分。 A. 招标文件 B. 投标文件 C. 招标公告 D. 施工中的补充协议 7.国家规定的索赔处理依据有（ BD） 。 A. 施工现场的证人证言 B. 铁道部现行的标准，规范和定额 C. 施工承包合同文件 D.施工中与事件有关的原始凭证 8.索赔报告由（ AB）组成。A.正文 B.附件 C.证据资料 D.计算书 9.以下关于索赔的说法正确的有（CD ） 。 A.发生索赔的事件在合同中一定有约定 B.引起索赔的事件必须是当事人一方的过错导致的 C.有损失才能有索赔 D.索赔具有补偿性，不具有惩罚性 10．施工合同执行过程中，承包商可以申请顺延工期的条件包括（ABC） 。 A.设计变更 B.强沙尘暴 C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D.非承包人自身原因停气造成停工累计 8 小时 11. 属于Ⅰ类变更设计的有（ACD） 。 A.变更重点工点的设计原则 B.变更设计一次增减投资 250 万元 C.涉及运输安全的变更设计 D.技术标准变更 12. 变更设计费用的确定原则包括（BCD） 。 A.Ⅰ类变更设计引起的费用列入预备费。 B.Ⅱ类变更设计引起的费用应按施工承包合同约定的单价和计价方式确定 C.工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担 D.Ⅰ类变更设计引起的费用按初步设计批准概算编制原则，扣除不应发生的费用后确定 13.因施工单位原因导致Ⅰ类变更设计的有（BC） 。 A. 未按规定对施工图进行审核引起变更设计的 B. 未严格执行铁道部批准的施工组织设计，导致工期延长或增加投资的 C. 因施工方法、措施不当，或违规操作等原因造成的 D. 外业调查失误，拆迁物性质出现变化或拆迁数量发生重大变化的 14.关于分包、以下说法错误的有(ABD )。 A.分包商把项目中的特殊工种，分包给专业公司承担 B.分包商把项目中非主体，非关键部位分包给其它分包商 C.工程分包部分原合同中没有约定，但监理工程师已经审批通过 D.指定分包商是由业主确认的，因此指定分包商的责任由分包商与业主共同承担 安全、环保 1. 施工准备阶段安全监理的主要工作内容包括（ABD） 。 A．监理单位应当编制危险较大的分部工程监理实施细则B．审查施工组织设计中的安全技术措施和安全专项方案 C．对关键工程实施安全旁站监理 D．检查施工单位安全责任体系的建立和运转情况 2. 施工实施阶段，对既有线工程、隧道工程的安全监理应重点关注的内容包括： （BCD） 。 A．检查施工图文件是否符合相应安全施工规范，是否具备安全保障措施 B．检查关键工序的安全检算 C．专职安全生产管理人员现场监督的执行情况 D．检查专项施工方案执行 3.施工准备阶段安全监理的主要工作内容包括（ABC） 。 A.施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合 《铁路工程施工安全技术规程》 及其他强 制性标准要求 B.施工总平面布置图是否符合安全生产的要求 C.审查施工单位资质和安全生产许可证 D.对施工单位安全生产自查情况进行抽查4.我国已经建立的环境保护监督管理制度有（ABD） 。A.环境影响评价制度 B.污染物排放申报登记制度 C.污染企业的赔偿与清退机制 D.“三同时”制度5.建设项目竣工环境保护验收条件包括（ABD） 。 A.建设前期环境保护审查手续完备，环境保护档案资料齐全 B.具备环境保护设施正常运转的岗位操作规程及相应的规章制度 C.建设项目建设过程中破坏的环境已全部恢复 D.环境保护设施经负荷试车检测合格6. 施工阶段监理应协助建设单位在环境保护管理方面做的内容包括（AB） 。 A.把各项环保措施分解、落实至各施工单位 B.要求并审查施工单位对可能产生较大环境影响的重点工程、 取弃土场、 砂石料场等编写环 保施工组织设计 C.对文物古迹进行勘探和保护 D.编写“建设项目竣工环境保护验收调查报告” 质量 1.施工阶段监理工程师进行质量控制的依据有（ABC） 。 A.工程合同文件 B.设计文件 C.国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件 D.企业标准 2.监理工程师应要求施工承包单位对建设单位（或其委托的单位）给定的（ AC ）等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核。 A.原始基准点 B.基桩 C.基准线 D.施工测量控制网 3.在出现下列情况下， 总监理工程师有权行使质量控制权， 下达停工令， 及时进行质量控制， （BCD） 。 A.未经技术资质审查的人员进入现场 B.施工中出现质量异常情况，经提出后，承包单位未采取有效措施，或措施不力未能扭转异 常情况者 C.隐蔽作业未经依法查验确认合格，而擅自封闭者 D.未经监理工程师审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工者 4.施工平面布置的重点控制内容有（ABD） 。 A.场区道路 B.防洪排水 C.场地测量基准点的控制 D.垂直运转设备的布置 5.施工图纸现场核对包括以下几个方面（AC ） 。 A.施工图纸的合法性认定 B.对建设单位对应的测量原始基准点进行复测 C.地下构筑物与管线是否探明并标注清楚 D.施工组织设计已获总监的批准 6.当具备（ABD）条件时，由总监理工程师签发开工令，并报建设单位。 A.施工许可证已获政府主管部门批准 B.征地拆迁工作能满足工程进度的需要 C.进场道路及水、电、气、通讯等已满足开工要求 D.现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实7.复测施工测量控制网时，应抽检（ABC）等。 A.平面控制网 B.控制高程的水准网点 C.标桩埋设位置 D.基准线 8.关于工地试验室资质，正确的有（ABD） 。 A.如不能建立工地试验室，委托具有相应资质的专门试验室作为工地试验室 B.新建的工地试验室，应按国家有关规定，经计量主管部门进行认证，取得相应资质 C.必须经设计单位批准 D.本单位中心试验室的派出部分，则应有中心试验室的正式委托书9.某对象是否设置为质量控制点，主要是看它（ABC） 。 A.对质量特性影响的大小 B.对质量的危害程度 C.质量保证难度的大小 D.是否是关键工序 10.关于停工令以下说法正确的是（BD） 。 A.停工令可以由总监代表签署 B.停工令只能由总监亲自签署 C.发生重大工程纠纷时可以下达停工令 D.总监下达停工令前，宜事先向建设单位报告 11.在铁路建设工程施工质量验收标准体系的组成上，目前划为（AB ）等系列标准。各系 列的标准既互相独立，又有一定的配套关系。 A.客货共线铁路 B.客运专线铁路 C.单线铁路 D.复线铁路 12.验标的指导思想是指（ABD） 。 A.调整地位，验评分离 B.充实内容，严格程序 C.重点突出 D.强化检测 13.验标指导思想中“严格程序”是指（ABC） 。 A.严格材料和设备进场程序 B.严格检验批和分项、分部、单位工程施工质量的验收程序 C.严格不合格项目的处理程序 D.严格质量事故的调查程序 14.对于过程控制，验标主要从（BCD）几个方面提出要求。 A.设计阶段的施工图审验 B.必要的施工准备、重要的工艺和工序控制 C.按检验批、分项工程、分部工程和单位工程进行的分阶段验收 D.原材料(包括成品、半成品、构配件和设备)的进场验收 15.由监理工程师组织进行验收的有（BCD） 。 A.单位工程 B.分项工程 C.分部工程 D.检验批16.铁路建设项目质量事故根据其情节严重程度分为（BCD ） 。 A.恶劣事故 B.特别重大事故 C.重大事故 D.大事故 17.具有（ACD）情形之一者，属工程质量特大事故。 A.直接对运输生产和安全产生重大影响 B.死亡 3 人及以上，10 人以下 C.直接经济损失 1000 万元及以上 D.一次死亡 10 人及以上 18.具有（ ABC）情形之一者，属工程质量大事故。 A.直接经济损失 30 万元及以上；300 万元以下 B.死亡 1 人以上，3 人以下 C.直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响 D.死亡 3 人及以上，10 人以下 19.具有（ CD）情形之一者，属工程质量一般事故。 A.直接经济损失 30 万元及以上；300 万元以下 B.死亡 1 人以上，3 人以下 C.直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生重大影响 D.直接经济损失 30 万元以下 20.工程质量事故处理方案类型有（ BCD ） 。 A.降级使用 B.修补处理 C.返工处理 D.不做处理 21.进行工程质量事故处理的主要依据有（ABC） 。 A.工程质量事故的实况资料 B.建设工程有关合同及文件 C.建设工程有关的技术文件和档案 D.领导相关批示和要求 22.材料质量文件主要包括（BCD） 。 A.监理工程师认证签字 B.检测与试验者的资质证明，关键工序操作人员资格证明及操作记录 C.不合格品或质量问题处理的说明及证明 D.有关图纸及技术资料；必要时，还应附有权威性认证资料 23.下面（ABC）属于随机抽样。 A.简单随机抽样B.分层抽样 C.整群抽样 D.多重抽样 24.描述数据分布离中趋势的有（BCD） 。 A.算术平均数 B.变异系数 C.极差 D.标准偏差 25.常见的质量数据分析方法有（CD） 。 A.全数检验 B.随机抽样 C.统计调查表 D.分层法 26.质量控制的静态方法有（ABD） 。 A.排列图法 B.直方图法 C.控制图法 D.相关图法 27.描述数据分布集中趋势的有（AB） 。 A.算术平均数 B.中位数 C.极差 D.标准偏差 28.通过直方图的观察与分析，可以（AB） 。 A.了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，对质量状况进行分析判断 B.估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等 C.按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节 D.按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程 29.控制图可以（AB） 。 A.描述生产过程中产品质量波动状态 B.判明生产过程是否处于稳定状态 C.按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程 D.按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节 投资 1.建设投资静态投资部分由（ACD）组成。 A.建设期利息和固定资产投资方向调节税（目前暂不征） B.建筑安装工程费C.设备工器具购置费 D.工程建设其他费 2.建设工程投资的特点有（BCD） 。 A.资金占用持续时间长 B.工程投资差异明显 C.需单独计算 D.确定依据复杂 3.在投资动态控制过程中，应着重做好（BCD）几项工作。 A.动态跟踪调整资金投入 B.及时对工程进展做出评估，即收集实际数据 C.进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差 D.采取控制措施以确保投资控制目标的实现 4.项目投资控制的重点在于（AB） 。 A.投资决策 B.设计阶段 C.施工图设计阶段 D.施工阶段 5.投资控制的组织措施，包括（ABC） 。 A.明确项目组织结构 B.明确项目投资控制者及其任务，以使项目投资控制有专人负责 C.明确管理职能分工 D.严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计 6.投资控制的技术措施，包括（BCD） 。 A.明确项目组织结构 B.重视设计多方案选择 C.严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计 D.深入技术领域研究节约投资的可能性 7.投资控制的经济措施，包括（CD）等。 A.明确项目投资控制者及其任务，以使项目投资控制有专人负责 B.重视设计多方案选择 C.动态地比较项目投资的实际值和计划值 D.严格审核各项费用支出 8.要有效地控制项目投资，应从（BCD）等多方面采取措施。 A.规范 B.技术 C.信息管理 D.合同9.我国建设工程监理在施工阶段投资控制的主要任务是（ABD） 。 A.依据施工合同有关条款、施工图、对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策 B.从造价、项目的功能要求、质量和工期方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与 建议单位、承包单位协商确定工程变更的价款 C.协助建设单位进行竣工决算 D.建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调 整措施。收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据 10.属于建设投资组成的有（ABD） 。 A.设备工器具购置费 B.建筑安装工程费 C.临时设施费 D.预备费（包括基本预备费和涨价预备费） 11.建设工程全寿命费用包括（CD）等。 A.项目立项费用 B.项目可行性研究费用 C.建设投资 D.工程交付使用后的经常性开支费用（含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大修理和 局部更新费用） 12.可行性研究报告中，环境影响评价的主要内容有（ABC） 。 A.环境条件调查 B.影响环境因素分析 C.环境保护措施 D.环境对项目的适应性 13.风险评价的主要内容有（ABC） 。 A.主要风险识别 B.风险程度分析 C.风险防范对策 D.主要风险评价 14.可行性研究报告中，社会评价的主要内容有（ABC） 。 A.项目对社会影响分析 B.项目与所在地互适性分析 C.社会风险分析 D.社会评价结论 15.价值工程的定义包括（BCD）几方面的含义。 A.价值工程通常是找出对象的高价值区域 B.价值工程的核心内容是对“功能与成本进行系统分析”和“不断创新” C.价值工程的目的旨在提高产品的“价值” 。若把价值的定义结合起来，便应理解为旨在提高功能对成本的比值 D.价值工程通常是由多个领域协作而开展的活动 16.标准设计的特点有（ABC） 。 A.以图形表示为主，对操作要求和使用方法作文字说明 B.具有设计、施工、经济标准各项要求的综合性 C.设计人员选用后可直接用于工程建设，具有产品标准的作用 D.设计人员根据实际情况可以修改标准设计 17.设计概算分为（BC） 。 A.分项工程概算 B.单项工程综合概算 C.建设工程总概算 D.分部工程概算 18.设计概算审查主要内容有（ABC） 。 A.合法性审查 B.时效性 C.适用范围审查 D.定额套用审查] 19.建筑工程概算的审查范围为（BCD） 。 A.概算指标审查 B.采用的定额或指标的审查 C.材料预算价格的审查 D.各项费用的审查 20.关于施工图预算审查方法的描述中，正确的有（ACD） 。 A.逐项审查法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。其优点是全面、细致，审查质 量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长 B.重点审查法优点是重点突出 C.分组计算审查法的特点是突出重点、审查时间短、效果好 D.“筛选”审查法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。优点是简单易懂，便 于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查 21.工程计量的依据有（ABC） 。 A.质量合格证书 B.工程量清单 C.技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸 D.监理合同 22.工程师一般只对以下（ABC）方面的工程项目进行计量。 A.工程量清单中的全部项目 B.合同文件中规定的项目C.工程变更项目 D.承包商为了提高质量采取增加的项目 23.工程计量的方法有（ ACD） 。 A.均摊法 B.合同法 C.估价法 D.协商法 24.索赔费用的计算方法有（ABC） 。 A.实际费用法 B.总费用法 C.修正的总费用法 D.标准法 25.投资偏差分析可采用（ABC）方法。 A.横道图法 B.表格法 C.曲线法 D.对比法 26.工程项目竣工投入运营后，其新增资产分为（BCD） 。 A.有形资产 B.固定资产 C.无形资产 D.流动资产 27. 某建设项目建设期为 3 年，每年分别由银行贷款 100 万元、200 万元、300 万元，若贷 款年利率为 10%，贷款均在年内平均发放，以下答案正确的有（ACD） A .建设期第 1 年的贷款利息为 5 万元 B.建设期第三年贷款利息为 60 万元 C.建设期前两年的贷款利息和为 25.5 万元 D. 建设期第 3 年的贷款利息为 47.55 万元 计算贷款利息公式：各年应付计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）*年利率（书 161 页） 第一年：50*10%=5（万元） 第二年: (100+5+200/2)*10%=20.5(（万元） 第三年： (300+5+20.5+300/2)*10%=47.55(万元 前两年的贷款利息：5+20.5=25.5(万元） 进度 1．流水施工的主要特点有（AB） 。 A．各施工队连续作业 B．实现各工作队专业化施工 C．尽可能利用工作面，工期最短D．劳动力资金投入少 2．关于虚工作以下说法正确的有(BCD )。 A．虚工作不消耗资源但是需要消耗时间 B．虚工作用于表示两个以上同时开始或者同时结束的工作 C．虚工作也可以解决逻辑断路问题 D．不同工作之间因资源限制需要联系时使用虚工作。 3．标号法是一种快速寻求网络计划（BD）的方法。 A．计划工期 B．计算工期 C．最短工期 D．关键线路 4．监理工程师建设工程进度控制的技术措施包括（BD ） 。 A．建立进度控制目标体系 B．审查承包商提交的工程进度 C．建立进度信息沟通网络 D．编制进度控制工作细则 5．施工进度控制时，施工进度计划的审核内容有（AB） 。 A．进度安排是否符合合同中开工、竣工日期的规定 B．施工顺序是否符合工艺要求 C．进度控制的方法是否得当 D．进度控制人员的职责分工是否明确 6．进度计划的审查内容包括（ACD） 。 A．工期和时间安排的合理性 B．是否采用最新工艺和技术 C．计划目标与施工能力的适应性 D．关键线路上的设备、人力安排是否恰当 7．实际进度监测的系统过程包括（ABC） 。 A．进度计划执行中的跟踪检查 B．实际进度数据的加工处理 C．实际进度与计划进度的分析比较 D．选择调整进度计划措施 8.施工阶段监理工程师进度控制的任务是： （AB） A．审查施工单位提交的进度计划 B．编制监理进度控制目标 C．进行环境及施工现场条件的调查和分析 D．协助决定施工工期总目标9．为减少或避免工程延期事件的发生，监理职责范围内应做的工作不应包括（BC） 。 A．及时下达开工令 B．及时提供施工场地 C．积极申请报批 D．提醒业主履行自己的职责 10.为减少或避免工程延期事件的发生，监理工程师应做好以下工作（ACD） 。 A．及时下达工程开工令 B．及时提供施工场地 C．妥善处理延期事件 D．提醒业主履行自己职责 11．监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则（ABC） 。 A．实际情况 B．合同条件 C．影响工期 D．费用损失 12．承包单位有权提出延长工期的申请的条件包括（BC） 。 A．分包单位拖期 B．异常恶劣的气候条件 C．对合格工程的重新检验，结果依然合格 D．累计停电超过 10 小时 13．工程延期的审批原则是（ABC） 。 A．实际情况发生 B．是否影响工期 C．合同条件 D．技术条件 14．某建设工程施工中因下列原因可以申请工程延期（BD） 。 A．施工机械未按时到场 B．因处理地下文物而延长了工期 C．分包商返工 D．连续 3 天的特大暴雨导致施工延期 15． 某承包商承包了大型工程的设计和施工任务， 则在施工过程中能够提出工程延期的条件 是（BD） 。 A．施工图未按时移交 B．公用供电网停电 C．施工机械未按时到场 D．施工场地未按时提供 16．压缩施工进度计划的技术措施包括（CD） 。A．增加施工人数和班次 B．改善外部配合条件 C．改进施工工艺 D．采用先进设备
赞助商链接
第二章 监理人员培训证书的取得 第七条 取得《铁路监理员业务培训考试合格证》、《铁路监理 工程师业务培训考试合格证》和《铁路总监理工程师培训合格证书》 (以上...附件: 2015 年第一期铁路监理工程师业务培训考试合格人员名单培训 序号 姓名 性别 单位 地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 沈志东 ...铁路监理工程师业务培训-管理与控制_建筑/土木_工程科技_专业资料。2017年第三期铁路监理工程师业务培训(长沙), 管理与控制考试大纲重要知识点 ...新建_铁路施工安全监理培训考试题_答案_表格类模板_表格/模板_实用文档。牡绥铁路...A.监理工程师承担责任,质量、安全事故责任主体不承担责任 B.监理工程师不承担...铁路培训监理实务_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2014铁路监理工程师培训课件第一章 铁路建设工程监理概述 铁路建设工程的特点 1.工程质量要求标准高 2.工程...关于举办2015年第一期铁路监理工程师_其它考试_资格考试/认证_教育专区。关于举办 2015 年第一期铁路监理工程师 (土建)业务培训班的通知各监理站(分公司) : 铁道...2016年铁路专业监理工程师试题及答案 - 铁路监理工程师考试习题 1.《铁路建设工程监理管理暂行规定》中规定,建设单位应根据铁路建设项目的规模、技术 标准等因素,...铁路监理工程师 业务培训试卷_其它考试_资格考试/认证_教育专区。铁路监理工程师 业务培训试卷答题请勿超过密封线 铁路建设工程监理工程师业务培训 监理实务试卷 一、...2010铁路监理工程师培训考试_判断题1 隐藏&& 判断题 合同 1.国家规定的普通诉讼时效是 20 年。(X) 2.即使当事人不知道自己的权利受到侵害,超过 20 年之后,...铁路监理工程师培训考试_单选题[1]1.doc铁路监理工程师培训考试_单选题[1]1.doc隐藏&& 合同 单选题 1.经济法律关系的三要素是( A ) 经济法律关系的三要素是...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络，如有侵犯请联系客服。FIDIC合同条件：隐蔽工程的检验
&&&&&&&&&&
FIDIC合同条件：隐蔽工程的检验
【FIDIC条款简述】FIDIC红皮书、黄皮书、银皮书第7.3款[检查]规定：（1）在工程被覆盖、掩蔽或包装以备储存或运输之前，承包商有义务通知工程师。（2）工程师应及时核查、检测，不得无故拖延。（3）除非工程师通知无需核查、检测，如果承包商未通知工程师，按工程师的要求打开及重新覆盖隐蔽工程的全部费用由承包商承担。
【常用范本】示范合同文本第17条[隐蔽工程和中间验收]
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18、重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
招标文件合同文本13.5款[工程隐蔽部位覆盖前的检查]
通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
监理人未到场检查
监理人未按第13.5.l
项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。
监理人重新检查
承包人按第13.5.1
项或第13.5.2
项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
【实务举例】某合同中的“工程隐蔽部位覆盖前的检查”
当工程师有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相，并应保证工程师有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
没有工程师的批准，任何工程均不得隐蔽。当本工程任何部分具备隐蔽条件时，承包人应提前24小时通知工程师，告知检验的时间、内容和地点，保证工程师有充分的机会对隐蔽工程进行检验，并为工程师提供一切必要的资料和协助。工程师应按时参加隐蔽工程的检验，不得无故拖延，除非认为没有必要检验，并就此通知承包人。如果上述约定时间后12小时内，工程师未能到场对隐蔽工程进行检验，承包人即可自行检验，在如实作出隐蔽验收报告后进行隐蔽，事后工程师应予认可。工程师在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。
【实务举例】“隐蔽工程的揭开”条款
1.如果工程(或现场其他工作)违背工程师或者业主代表的书面要求而被覆盖，承包商必须按业主代表的要求除去覆盖，以便工程师或者业主代表观测，并且由承包商自费重新覆盖。
2.如果业主认为被覆盖的工程由工程师或者业主代表进行观测或者由其他人进行检查或者检验是必要的或者可行的，承包商应按业主的要求，配备必要的人力、材料和设备揭开、暴露存在疑问的工程部位，以便获得可能必要的观测、检查或者测试。
如果发现此工程存在缺陷，承包商应承担因揭开、暴露、观测、检查和测试以及圆满地重新覆盖或者再建所发生的所有成本、损失和赔偿(包括但不限于工程师、建筑师、代理人及其他专业人员的所有酬金和费用，以及法院、仲裁或者其它解决纠纷的成本)；并且业主有权适当地减少合同价格。如果双方不能就此金额达成一致，业主可以按&条的规定对此提出索赔。
但是，如果此工程不存在缺陷，对于因此类揭开、暴露、观测、检查、测试、重新覆盖和再建直接引起的损失，承包商应准予增加合同价格或者延长合同工期(或者里程碑),或者二者兼有。如果双方不能就其中的金额或者幅度达成一致，承包商可以按&条的规定对此提出索赔。
工程师可以签发指示要求承包商打开工程以便检查，或者安排实施对任何工程或者物件(无论是否投入工程)的检验、勘查，并且在获得检查、检验或勘查结果之前推迟有关工程的实施。
如果检查、检验或者勘查发现存在疑问的工程或者物件不符合合同，所发生的费用由承包商承担，并且不得因此调整合同金额或者工期、完工日期。
如果依照本款规定进行的检查、检验或者勘查的结果显示存在疑问的工程或者物件符合合同，承包商应在&款[工期的延长]规定的完工日期前，就打开工程或者实施此类检验、勘查的支出问题，连同工期延误的结果（如果有的话）向工程师提交变更通知书以及变更报价单。
【实务举例】某合同中的“检验和检查”
1.所有必需的的检查、检验或者审核工作准备就绪，承包商应及时地通知工程师和业主代表，并与检查和试验人员配合，顺利完成必要的检查或者检验。
2.未经&款要求的书面批准，承包商对任何将被检查、检验或者审核的工程(或者现场其他工作)进行覆盖，他必须按业主代表的要求除去覆盖以便观测。
3.按&款的规定除去覆盖的工程，由承包商承担开支。除非承包商已及时地通知工程和业主代表其覆盖的计划，而工程师和业主代表对此通知未作出合理、迅速的答复。
4.如果任何有执法权的公共主体依据法律法规明确规定，要求对任何工程(或者其中部分)进行检查、检验或者审核，承包商应承担安排并通过此类检查、检验或者审核的全部责任，支付与此有关的全部费用，向工程师和业主代表提供要求的检查或者审核证书。
5.业主和工程师对投入工程的材料或者设备的验收，对承包商在采购之前申报审批的投入工程的材料、配料设计或者设备的验收，由承包商负责安排并通过有关的检查、检验或者必要审核，承担所有费用。这些检查、检验或者审核应由业主和工程师认可的机构去实施。
6.业主应依据合同文件使用实施检查、检验或者审核所需的独立检测实验室的服务并为之付款，除非合同文件另有明确规定。
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。