以下试题来自：
问答题案例：某土石坝工程项目，业主与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中，遭受飓风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：
1．遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
2．已建分部工程遭受不同程度破坏，损失计22万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
3．施工单位进场的正在使用机械、设备受到损坏，造成损失6万元，由于现场停工造成台班费损失 4万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
4．施工单位人员因此灾害而有几人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔偿。
5．因大风造成现场停工6天，要求合同工期顺延6天。
6．由于工程破坏，清理现场需费用2.8万元，业主应予以支付。
不可抗力发生的风险承担的原则是什么监理工程师对施工单位提出的索赔要求如何处理 参考答案不可抗力风险承担责任的原则及对要求的处理意见：
(1)经济损失由双方分别承担。工期延误应予以签证，顺延的要求不完全合理应分......
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做法不正确。正确做法是：施工单位运进材料前，应向监理机构提交工...... 2.问答题 参考答案A公司的做法不妥，因A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要...... 3.问答题 参考答案建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为《建设工程质量管理条例》明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。4.问答题 参考答案该工程合同条款中约定采用总价合同形式不恰当。原因：因为项目工程量难以确定，双方风险较大，故不应采用总价合同。5.问答题 参考答案对F不评定，按《招标投标法》，对逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。对G不评定，按《招标投标法》，对未密封的投标文件视为......
热门相关试卷
最新相关试卷　　　　　　　　　
||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||
您现在的位置：&&>&&>&&>&正文
工程监理专业毕业都干什么?
来源：　 7:13:26　【】　
工程监理专业毕业都干什么?
　　本专业培养掌握土木工程监理专业岗位的基础理论知识，具备土建工程施工现场技术管理、工程原材料和工程构造质量检测。工程实施全过程监理实际操作技能的高级应用型技术人才。
　　主干课程：工程力学、结构力学、工程制图、计算机辅助设计、地质与土质、建筑材料、工程测量、道路工程、桥梁工程、房建工程、水利工程、港建工程、监理概论、工程费用监理、施工进度监理、工程质量监理、合同管理与招标投票、定额与造价编制等。
　　学生毕业后，能胜任交通、铁路、房建、市政、水工等行业的土建工程监理工作，也可在以上行业的施工企业中担任技术与管理工作。
　　工程监理就是指监理机构通过对工程项目的质量、进度、费用、安全、环保五方面进行控制，对并项目合同和信息进行科学有效地管理，协调建设各方工作的一个机构。下面是工程监理的一些基本述语，供参考：
　　项目监理机构 监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。
　　监理工程师 取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员。
　　总监理工程师 由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。
　　总监理工程师代表 经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。
　　专业监理工程师 根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。
　　监理员 经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。
　　监理规划 在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
　　监理实施细则 根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件1&&
文章责编：luobaozhu&　看了本文的网友还看了
?&&( 11:49:00)?&&( 14:31:11)?&&( 17:08:05)?&&( 13:53:45)?&&( 9:06:48)?&&( 15:49:16)
在线名师：　　
造价工程师、监理工程师、注册咨询工程师，参加过施工管理，造价...[]
在线名师：　　
天津某高校教师，国家一级注册建造师、造价工程师、咨询师(投资...[]
在线名师：　　
中大网校特聘教授。建造师、注册咨询工程师、监理工程师、造价工...[]
在线名师：　　
东北大学资源与土木工程学院教授，博士。注册房地产估价师、沈阳...[]
? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ?
? ? 　 ? ? 　 ?
? 　 ? ? 　　 ? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ?
? ? 　 ? ?
实用工具 |
| 大全 | 大全
　　　　 |
版权声明：如果网所转载内容不慎侵犯了您的权益，请与我们联系，我们将会及时处理。如转载本内容，请注明出处。
Copyright & 2004-
　网　All Rights Reserved　
中国科学院研究生院权威支持(北京)　电 话：010-　传 真：010-监理工程师(建设部)考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置：&& && && && && 试卷题库内容
试题来源：
在确定了总监理工程师和监理机构之后，开展监理工作的程序是什么?正确答案：答案: 在确定总监理工程师，成立项目监理机构后的监理实施程序为： (1)编制建设工程监理规划； (2)制定各专业监理实施细则； (3)规范化地开展监理工作； (4)参与验收，签署建设工程监理意见； (5)向业主提交建设工程监理档案资料； (6)监理工作总结。
您可能感兴趣的试题
第&1&题：案例分析问答题:某工程项目建设单位通过招标选择了工程施工单位和工程监理单位，并分别签订了工程施工合同和委托监理合同。
该工程项目在实施过程中，形成了许多建设工程文件和档案，以下是该工程项目实施过程中形成的部分工程文件和档案：
1．建设项目列入年度计划的申报文件；
2．分包单位资质报审表；
3．原材料、成品、半成品、构配件设备出厂质量合格证及试验报告；
4．项目建议书审批意见及前期工作通知书；
5．施工组织设计(方案)报审表；
6．单位工程质量评定表及报验单；
7．建设单位工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单；
8．工程款支付申请表。
按照建设工程档案编制质量与组卷方法，工程项目参与各方对该工程项目实施过程中形成的文件资料进行了收集、组卷、验收和移交。
问题 1小题>建设工程文件档案资料的特点是什么?答案解析： 2小题>工程参建单位填写的建设工程档案应以什么为依据?答案解析： 3小题>地方城建档案管理部门的职责有哪些?答案解析： 4小题>以上哪些工程文件和档案应分别属于工程准备阶段文件、监理文件和施工文件?答案解析： 5小题>请归纳指出工程准备阶段的文件有哪几类。答案解析：第&2&题：案例分析问答题:某工程项目建筑面积6000㎡，预算投资520万元，建设工期为12个月。工程采用公开招标的方式确定。按照《招标投标法》和《建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。但是在招标之前，该建设单位就已经与甲施工公司进行了工程招标沟通，对投标价格、投标方案等实质性内容达成了一致的意向。招标公告发布后，来参加投标的公司有甲、乙、丙3家。按照招标文件规定的时间、地点及投标程序，3家施工单位向建设单位投递了标书。在公开开标的过程中，甲和乙承包单位在施工技术、施工方案、施工力量及投标报价上相差不大，乙公司在总体技术和实力上较甲公司好一些。但是，定标的结果确定是甲承包公司。乙公司很不满意，但最终接受了这个竞标的结果。20多天后，一个偶然的机会，乙承包公司接触到甲公司的一名中层管理人员，在谈到该建设单位的工程招标问题时，甲公司的这名员工透露说，在招标之前，该建设单位和甲已经进行了多次接触，中标条件和标底是双方议定的，参加投标的其他人都蒙在鼓里。对此情节，乙公司认为该建设单位严重违反了法律的有关规定，遂向当地建设行政管理部门举报，要求建设行政管理部门依照职权宣布该招标结果无效。经建设行政管理部门审查，乙公司所陈述的事实属实，遂宣布本次招标结果无效。
甲公司认为，建设行政管理部门的行为侵犯了甲公司的合法权益，遂起诉至法院，请求法院依法判令被告承担侵权的民事责任，并确认招标结果有效。
问题 1小题>简述建设单位进行施工招标的程序。答案解析： 2小题>通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?答案解析： 3小题>按照《招标投标法》的规定，该建设单位应对本次招标承担什么法律责任?答案解析：第&3&题：案例分析问答题:某工程甲乙双方就合同文件进行了详细的磋商，但是由于设计图纸未到位，双方希望在合同文件中，合同价款以暂定的形式出现，在具体合同条款中明确约定双方认可的计价方式和原则。
在合同谈判过程中，甲方为规避风险，提出本工程采用固定总价的合同形式，乙方根据该工程的具体情况，提出本工程适宜采用可调整价格合同形式。
假设本工程合同额为8000万元，总工期为25个月，工程分2期进行验收，第一期为15个月，第二期为10个月。在工程实际实施过程中，出现了下列情况：
1．工程进行到第8个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工。该项目属于指令停工下马项目，因此，业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包商造成的经济损失赔偿责任。
2．复工后在工程后期，工地遭到当地百年罕见的台风的袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了2个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。
问题 1小题>什么是固定价格合同，其特点是什么?答案解析： 2小题>简述总价合同和单价合同的特点及适用范围。答案解析： 3小题>在给出的假设已知条件的工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?答案解析：第&4&题：案例分析问答题:工程师对承包人施工进度有管理权利，为了确保施工任务在规定的合同工期内完成，工程师有权要求承包人修改进度计划和发出暂停施工指令，也有权批准工期顺延。 问题 1小题>工程师进行进度管理的主要任务是什么?答案解析： 2小题>在什么情况下，工程师有权通知承包人修改进度计划?答案解析： 3小题>经工程师对修改进度计划的确认应由谁承担责任?答案解析： 4小题>工程师指示的暂停工的起因可能有哪几种情况？答案解析：第&5&题：案例分析问答题:某大型工程由于工期要求紧，在初步设计完成后，通过招标，某施工单位中标，在施工图刚出一半时，便开始施工，由于工程技术难度大，所以在施工中发生了设计变更等不可预料的事件，导致承包商的索赔增加，项目监理机构对索赔进行了管理。 问题 1小题>项目监理机构在承包单位提出费用索赔的理由满足什么条件时予以受理?答案解析： 2小题>项目监理机构处理费用索赔的依据是什么?答案解析： 3小题>项目监理机构受理承包单位的费用索赔申请后，应按怎样的程序来处理?答案解析：
做了该试卷的考友还做了
······环境监测政策法规
主题：【讨论】环境监理工程师，这个是做什么的？
浏览 |回复13
名字长了容易引起注意
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：gzlk650
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
发表于： 09:46:37
我看了一下江苏省环保厅网站，说是试点开始培训拿证书这个证书是不是类似环评师的证书？现在拿的这个证书在哪些单位能有用，能不能挂靠？
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：kinddy1289
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：<div class="loading jietielv_1617423 jietielvname_kinddy%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
就是做项目施工期环境监理的啊& 貌似没有环评工程师的值钱
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
楼上的回答很清晰了。
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：wangliqian
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我看了一下江苏省环保厅网站，说是试点开始培训拿证书这个证书是不是类似环评师的证书？现在拿的这个证书在哪些单位能有用，能不能挂靠？这个证书没有注册环评师的证书硬，在目前也就相当于个上岗证。但是环境监理可作为环保从业人员新的经济增长点，比如江苏省站对扬子石化每年收取的监理费就达百万，因此考个证书肯定是有益的。目前环境监理机构的资质还没有环评或监测人员上岗证那样规范，主要还取决于省市环保厅是否授权，近期不大可能社会化，主要还是各地环保部门的环科院所和监测站在做。
名字长了容易引起注意
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：gzlk650
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 小H(kinddy1289) 发表:就是做项目施工期环境监理的啊& 貌似没有环评工程师的值钱没有环评工程师值钱，到底能值多少钱？还有是否可以挂靠？
名字长了容易引起注意
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：gzlk650
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我看了一下江苏省环保厅网站，说是试点开始培训拿证书这个证书是不是类似环评师的证书？现在拿的这个证书在哪些单位能有用，能不能挂靠？这个证书没有注册环评师的证书硬，在目前也就相当于个上岗证。但是环境监理可作为环保从业人员新的经济增长点，比如江苏省站对扬子石化每年收取的监理费就达百万，因此考个证书肯定是有益的。目前环境监理机构的资质还没有环评或监测人员上岗证那样规范，主要还取决于省市环保厅是否授权，近期不大可能社会化，主要还是各地环保部门的环科院所和监测站在做。我有些不明白了，现在这个证书是环保厅开展培训然后发的一个证书，那么这个证书对于环保系统尤其是监测站的人员来说，有没有用？另外这个证书会不会以后和环评师的证书一样？最后就是最关心的经济问题，能带来多少收益
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：wangliqian
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我看了一下江苏省环保厅网站，说是试点开始培训拿证书这个证书是不是类似环评师的证书？现在拿的这个证书在哪些单位能有用，能不能挂靠？这个证书没有注册环评师的证书硬，在目前也就相当于个上岗证。但是环境监理可作为环保从业人员新的经济增长点，比如江苏省站对扬子石化每年收取的监理费就达百万，因此考个证书肯定是有益的。目前环境监理机构的资质还没有环评或监测人员上岗证那样规范，主要还取决于省市环保厅是否授权，近期不大可能社会化，主要还是各地环保部门的环科院所和监测站在做。我有些不明白了，现在这个证书是环保厅开展培训然后发的一个证书，那么这个证书对于环保系统尤其是监测站的人员来说，有没有用？另外这个证书会不会以后和环评师的证书一样？最后就是最关心的经济问题，能带来多少收益技多不压身，先考了再说，以后难说越来越难，也许还会像环评证还需考注册，即便这样上岗证也是考注册的敲门砖。在开初，经济收益不会少，但对个人来说得看各单位的分配体制。
名字长了容易引起注意
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：gzlk650
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我看了一下江苏省环保厅网站，说是试点开始培训拿证书这个证书是不是类似环评师的证书？现在拿的这个证书在哪些单位能有用，能不能挂靠？这个证书没有注册环评师的证书硬，在目前也就相当于个上岗证。但是环境监理可作为环保从业人员新的经济增长点，比如江苏省站对扬子石化每年收取的监理费就达百万，因此考个证书肯定是有益的。目前环境监理机构的资质还没有环评或监测人员上岗证那样规范，主要还取决于省市环保厅是否授权，近期不大可能社会化，主要还是各地环保部门的环科院所和监测站在做。我有些不明白了，现在这个证书是环保厅开展培训然后发的一个证书，那么这个证书对于环保系统尤其是监测站的人员来说，有没有用？另外这个证书会不会以后和环评师的证书一样？最后就是最关心的经济问题，能带来多少收益技多不压身，先考了再说，以后难说越来越难，也许还会像环评证还需考注册，即便这样上岗证也是考注册的敲门砖。在开初，经济收益不会少，但对个人来说得看各单位的分配体制。如果这个证书放在单位，估计不会有什么经济效益吧？如果放在有资质的单位，可能才有经济效益吧？另外你说的单位的分配体制是什么意思，我有些不明白
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：wangliqian
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:但是环境监理可作为环保从业人员新的经济增长点，比如江苏省站对扬子石化每年收取的监理费就达百万，因此考个证书肯定是有益的。目前环境监理机构的资质还没有环评或监测人员上岗证那样规范，主要还取决于省市环保厅是否授权，近期不大可能社会化，主要还是各地环保部门的环科院所和监测站在做。我有些不明白了，现在这个证书是环保厅开展培训然后发的一个证书，那么这个证书对于环保系统尤其是监测站的人员来说，有没有用？另外这个证书会不会以后和环评师的证书一样？最后就是最关心的经济问题，能带来多少收益技多不压身，先考了再说，以后难说越来越难，也许还会像环评证还需考注册，即便这样上岗证也是考注册的敲门砖。在开初，经济收益不会少，但对个人来说得看各单位的分配体制。如果这个证书放在单位，估计不会有什么经济效益吧？如果放在有资质的单位，可能才有经济效益吧？另外你说的单位的分配体制是什么意思，我有些不明白分配体制是指拿提成、还是吃大锅饭？或是拿所谓的绩效。
名字长了容易引起注意
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：gzlk650
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:但是环境监理可作为环保从业人员新的经济增长点，比如江苏省站对扬子石化每年收取的监理费就达百万，因此考个证书肯定是有益的。目前环境监理机构的资质还没有环评或监测人员上岗证那样规范，主要还取决于省市环保厅是否授权，近期不大可能社会化，主要还是各地环保部门的环科院所和监测站在做。我有些不明白了，现在这个证书是环保厅开展培训然后发的一个证书，那么这个证书对于环保系统尤其是监测站的人员来说，有没有用？另外这个证书会不会以后和环评师的证书一样？最后就是最关心的经济问题，能带来多少收益技多不压身，先考了再说，以后难说越来越难，也许还会像环评证还需考注册，即便这样上岗证也是考注册的敲门砖。在开初，经济收益不会少，但对个人来说得看各单位的分配体制。如果这个证书放在单位，估计不会有什么经济效益吧？如果放在有资质的单位，可能才有经济效益吧？另外你说的单位的分配体制是什么意思，我有些不明白分配体制是指拿提成、还是吃大锅饭？或是拿所谓的绩效。看样子你误解我的意思了，我的意思是挂靠到其他单位，不是放在苯单位啊。再说了，在本单位能有什么钱拿啊
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID：wangliqian
行业：石油行业―校长油行业―校长油行..
积分：<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望：<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间：
最后登录时间：<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率：100%
关注： |粉丝：
新手级：&新兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:最后就是最关心的经济问题，能带来多少收益技多不压身，先考了再说，以后难说越来越难，也许还会像环评证还需考注册，即便这样上岗证也是考注册的敲门砖。在开初，经济收益不会少，但对个人来说得看各单位的分配体制。如果这个证书放在单位，估计不会有什么经济效益吧？如果放在有资质的单位，可能才有经济效益吧？另外你说的单位的分配体制是什么意思，我有些不明白分配体制是指拿提成、还是吃大锅饭？或是拿所谓的绩效。看样子你误解我的意思了，我的意思是挂靠到其他单位，不是放在苯单位啊。再说了，在本单位能有什么钱拿啊挂靠到其他单位，没那么容易，且不说环保局允不允许挂靠，自己所在的单位能同意吗？监理工程师学习网，提供监理工程师考试辅导、注册监理工程师考试时间、注册工程监理师报名、监理师考试历年真题模拟试题答案、注册工程监理师考试成绩查询、建设工程监理基本理论与相关法规、建设工程合同管理、建设工程质量、投资、进度控制、建设工程监理案例分析等信息。
您当前的位置：&>&&>&&>&&>&
　　建设工程监理的性质包括服务性、科学性、独立性和公正性。
　　服务性的含义是运用规划、控制、协调方法，控制建设工程的投资、进度和质量，最终应当达到的基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用。
　　科学性主要表现在：工程监理企业应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的组成的骨干队伍；要有一套健全的；要有现代化的管理手段；要掌握先进的管理理论、方法和手段；要有积累足够的技术、经济和数据；要有科学的工作态度和严谨的工作作风，要实事求是、创造性地开展工作。
　　按照独立性要求，工程监理单位在委托监理的工程中，与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系；在开展工程监理的过程中，必须建立自己的组织，按照自己的、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断，独立地开展工作。
　　公正性要求工程监理企业客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位。特别是当这两方发生利益冲突或者矛盾时，工程监理企业应以事实为依据，以法律和有关为准绳，在维护建设单位的合法权益时，不损害承建单位的合法权益。
由于相关情况不断变化，本网站提供的信息仅供参考，请以官方机构发布为准！
转载资料请务必注明出处和原始作者。资料版权归原始作者所有。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益，请与我们联系，我们将会及时处理。
监理工程师热门信息
最近浏览过的信息
暂无最近浏览记录